к предыдущей странице


Исх. №  20 от 16.05.2007

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Глава местной администрации
муниципального образования поселка Парголово
___________________ Г.А. Могильникова
«_______»_________________2007г

 

И З В Е Щ Е Н И Е

О  РАЗМЕЩЕНИИ  ЗАКАЗА СПОСОБОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА  ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО

 

1. Предмет размещения заказа

 

         1.1. Предметом настоящего размещения заказа  является: смена водосточных труб ( п. Осиновая Роща, Приозерское шоссе д. 11/2 – 6 шт, 13/2- 8 шт, 15/2- 8 шт) на территории МО Парголово.

       

1.2. Начальная цена муниципального контракта: 250 000 рублей

 

1.3. Источник финансирования: местный  бюджет муниципального образования поселка Парголово  Санкт-Петербурга на 2007 год

 

1.4. Сроки выполнения работ: 24.05.-24.06.2007 г.

 

1.5. Место доставки  поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг :

       г. Санкт-Петербург, на территории Муниципального образования Парголово, п. Осиновая Роща Приозерское шоссе д. 11/2, 13/2, 15/2.

 

2. Сведения о заказчике

 

Муниципальный заказчик:  Местная администрация муниципального образования поселка Парголово

место нахождения и почтовый адрес:  194362 г. Санкт-Петербург, п. Парголово ул  Ломоносова д.17

контактное лицо: Погудалова Е.М.

контактный телефон/факс:594-87-67

адрес официального сайта: www.sankt-peterburg.info/mopargolovo

 

3. Порядок формирования цены заявки

3.1.  Расчет стоимости ценового предложения ( в форме локальных смет по каждому виду работ и сводного сметного расчета  на весь комплекс работ) ( Далее- Расчет) должен содержать  без исключения все наименования и объемы работ , а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием.

    3.2. Наименования и объемы работ , а также материалы не включенные в Расчет или локальную смету, считаются не включенными в ценовое предложение.

    3.3. Расчет сметной стоимости работ осуществляется на основе Региональных индексов, утверждаемых Санкт-Петербургским региональным центром по ценообразованию в строительстве.

    3.4. Снижение стоимости работ, производимое Подрядчиком, должно быть указано по конкретным статьям( строительные, ремонтные, монтажные работы, оборудование) и структуре затрат( материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты). Снижение затрат по материалам  должно быть обоснованным ( наличие закупленных ранее материалов, свое производство, отказ от части накладных расходов, сметной прибыли, лимитированных затрат и т.д.) Не допускается снижение стоимости Подрядчиком путем применения общего понижающего коэффициента

 

4. Место, даты начала и окончания подачи  котировочных заявок

 

 4.1. Котировочные заявки подаются  в письменной форме или в форме электронного документа по адресу  Заказчика: Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Ломоносова д.17 в комиссию

Время      с 10.00 час. до 17.00 час.

4.2. Дата начала подачи заявок  17 мая 2007 г.

 

4.3. Дата и время  окончания подачи заявок: 22 мая 2007 г.

 

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ: по безналичному расчету, авансовый платеж 30% от  сметной стоимости работ на приобретение материалов, окончательный расчет после подписания акта сдачи- приемки работ по мере поступления средств в местный бюджета.

 

6. Срок подписания победителем конкурса проекта муниципального контракта

 

Победитель в проведении запроса котировок  обязан в течение 2-х дней со дня   получения от Заказчика протокола оценки котировочных заявок и  проекта муниципального контракта, представить Заказчику подписанный контракт.

 

    7. Прочие условия:  техническое задание и форма заявки прилагаются   

 

 

 

Техническое задание

на смену водосточных труб

( п. Осиновая Роща Приозерское шоссе д. 11/2 – 6 шт,13/2- 8 шт,15/2- 8 шт)

 

    - Смена частей водосточных труб ( прямые звенья – 302,5м)

    - Смена частей водосточных труб ( отливы – 22 шт, воронки – 22 шт)

 

      

 

Муниципальный  контракт №

 

г. Санкт-Петербург, пос. Парголово                                          от «    »  __________  2007 г.

 

Местная Администрация Муниципального образования Парголово  г. Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Могильниковой Галины Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________________ в лице генерального директора _________________________.действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по смене водосточных труб  ( п. Осиновая Роща Приозерское шоссе д. 11/2 – 6 шт,13/2- 8 шт,15/2- 8 шт. на территории МО Парголово   (далее - объект).

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: в течение 10 дней после подписания Контракта Заказчиком и Подрядчиком

2.2. Окончание работ по настоящему Контракту:    __________________2007 г.

 

                                                        3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Контракту составляет _____________ рублей  00 копеек (___________________________________рублей), в том числе НДС 18% - _______________  рублей, согласно утвержденной Смете (Приложение №1).

 3.2. Цена Контракта является фиксированной на весь период действия Контракта.

3.3. Окончательный расчет производится после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Муниципальным заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

 

4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект, указанный в п.1.1. настоящего Контракта, в течение 5 дней после подписания Контракта Сторонами.

4.1.2. Передать Подрядчику утвержденную и согласованную сметную документацию, в комплекте с настоящим Контрактом в течение 5 дней после подписания Контракта Сторонами.

         4.1.3. Осуществлять технический надзор в установленном порядке за ведением работ на объекте.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

 

 

4.2. Подрядчик обязан:

 

4.2.1. Принять от Муниципального  заказчика по акту объект для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Принять от Муниципального заказчика утвержденную и согласованную в сметную документацию в комплекте с настоящим Контрактом на выполнение работ, указанных в п.1.1 настоящего Контракта.

4.2.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимита финансирования, выделенного на выполнение работ по настоящему Контракту.

4.2.4. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

4.2.5. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.

4.2.6. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

4.2.7. Своевременно вывозить с Объекта работ строительный мусор.

4.2.8. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.10. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.12. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 10 дней о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.13. Вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.2.14. Информировать Заказчика в случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций и организаций, поставляющих оборудование.

4.2.15. Сдать Объект (результат выполненных работ) Заказчику на основании Акта о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.16. После сдачи объекта в эксплуатацию в согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор

 

4.2.17. Обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет ________ года со дня сдачи в эксплуатацию.

         4.2.18. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3.   Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Заказчик  обязан исполнить кассовое обслуживание расходов, в соответствии с казначейской системой исполнения бюджета Санкт-Петербурга.

4.5. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителями технического надзора приступает к проверке и приемке результата выполненных работ.

5.3. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных работ Заказчику.

5.4. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами и представителями технического надзора.

5.5. При обнаружении Заказчиком и представителями технического надзора в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт, (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за их повреждение.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и представителями технического надзора недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами и представителем технического надзора.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

                                             6. Ответственность сторон

                                                                                                  

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств  по настоящему Договору Подрядчик оплачивает Заказчику причиненный  ущерб и пени (штрафа) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  за каждый день  просрочки от стоимости контракта исполнения обязательств. Пени начисляются за каждое нарушение в отдельности.

6.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Сторону от исполнения этих обязательств.

6.4. Заказчик и Подрядчик освобождаются от ответственности по Контракту при наступлении  форс-мажорных  обстоятельств.

 

               7. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО  контракта и его прекращение

 

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и регистрации его в Реестре муниципальных контрактов и действует  до  «          »  ______________ 2007г.

7.2. Настоящий контракт, может быть, расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Контрактом.

                                        8. Прочие условия

8.1. Подрядчик передает права на техническую документацию, Заказчику с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

8.2. Выполненные в соответствии с настоящим Контрактом проектные решения, содержащиеся в технической документации, являются интеллектуальной собственностью Заказчика.

8.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.5. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

8.6. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Сметная документация (Приложение №1).

 

 

                                   9. юридические адреса сторон  

 

     ЗАКАЗЧИК                                                                         ПОДРЯДЧИК

Местная администрация МО Парголово     Адрес 

194362, СПб, пос.Парголово, ул.Ломоносова д.17     

ИНН 7802232256      КПП 780201001                          Р/сч                      

р/сч 402 0481 000 000 000 0 134                                  Банк

л/сч 0299 20 170 10                                                     к/счет 

БИК 044 030 001                                                        ИНН ______________, КПП _____________

УФК по СПб                                                                  БИК  ______________

 ГРКЦ ГУ Банка  России по СПб                                  Тел./факс                                                   

(МА МО Парголово )                                                     

 

 

Глава местной администрации                      Генеральный директор

 

____________________ Г.А. Могильникова       __________________

 

к предыдущей странице   к началу страницы

Муниципальное образование посёлка Парголово, Санкт-Петербург, официальный сайт, mopargolovo.sankt-peterburg.info, МО, Муниципальное Образование, Муниципальный Совет, Местная Администрация Муниципального образования